Előzetes fizetés esetén a szerződés szerződés szerinti teljesítése
Mit kell tenni a vállalkozóval? ha az ügyfél nem fizet előleget?
A munkaszerződés alapján végzett munkálatok kifizetését a szerződésben megállapított határidőn belül kell teljesíteni. Ha megsérti az időt - a vállalkozónak joga van a bírósághoz fordulni. Azonban, amint azt a bírósági gyakorlat is mutatja, nem minden szerződéskötési késedelem feltételes alapja az adósságok behajtásának az ügyféltől. Részletek - a mai anyagban.
Az ügy körülményeiről:
Az alperes, mivel az ügyfél. Nem fizette be a szerződés szerződés szerinti előleget. bár a vállalkozó már megkezdte a munkát. és magának a megállapodásnak előzetesen előrevetítette ezeket a munkákat. Jogainak védelme érdekében a nyertes ajánlattevő ezen előleget és a pénz felhasználására vonatkozó kamatot kérte.
1. Az előlegfizetés nem kötelező. mivel nem célja az adósság visszafizetése. hanem a kivitelezőnek a munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezettségek megjelenésére. A költő kötelezettsége a vállalkozó számára ellentétes az ügyfél előlegfizetési kötelezettségével.
2. A. Ha az ügyfél nem fizette be az előleget. A munkavállalónak teljes jogában áll, hogy ne kezdjen munkát, vagy megállítsa a megkezdett munkát, és megtagadja a megállapodás alkalmazását. ami még nem történt meg.
3. A polgári jog, valamint a jogvita tárgyát képező felek közötti szerződésről szóló szerződés nem ír elő előleget a bíróság előtt.
4. A szerződés megkötése esetén csak az elvégzett munkák kifizetésének késedelme felel. A szerződés nem vállal felelősséget az előlegfizetés elmulasztásáért. ezért. Nincs alapja az n százalékos összegyűjtésnek.
5. Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a munka eredménye átkerül az ügyfélnek. A munka átruházását nem írták alá, vagyis a felperes nem bizonyította a szerződés teljesítését és a munkák elvégzését, legalább az előleg összegére vonatkozóan, míg a munka befejezésének határideje befejeződött.
7. A következtetések a Legfelsőbb Bíróság megfelelnek a pozíció és rbitrazhn th Oroszország oud, hogy szerződéses megállapodást nem tartalmaz konv Ovy a jelenlétét a vállalkozó joga követelni előlegnek a bíróság egy külön utat, hogy megvédjék jogaikat; ha az előleget nem fizetik be. vállalkozó a jogot, hogy a munkájuk eredményét s amíg az ügyfél teljesíti kötelezettségeit, mint ameddig a szerződés teljesítése és a Perrin tsya a megfelelően vuyuschee napig.
1. A jelenlegi jogszabályok nem írják elő a bíróság előlegfizetésének lehetőségét. Érdekeinek védelme érdekében. a felperesnek jogában áll, hogy egyáltalán ne indítsa el a munkát, vagy felfüggessze a megkezdett munkát. valamint megtagadja a szerződés teljesítését.
2. Az ügyet nem támasztják alá bizonyítékok. hogy a vállalkozó a szükséges előleg összegével végzett munkát végzett, ami szintén befolyásolta a bíróság döntését a pert megelőzően.
3. A mások pénzének igénybevétele az elvégzett munka késedelmes fizetéséért felel. Ha a munkák elvégzésének tényét nem igazolják, akkor a százalék nem fekszik vissza.
4. A Bíróság megerősítette a helyzet jogi helyzetét a Legfelsőbb Választott Bíróság cs azzal, hogy visszaszerezze az előleget nem lehet független módon, hogy megvédje a jogait, a vállalkozó más módszereket is használhatnak a védelem, mint például a megtartását megállapítások mielőtt az ügyfél fizetési.
Örömmel nyújtunk jogi segítséget a jogi kockázatok és lehetőségek minimalizálásában. Megpróbálunk megoldást találni az Ön számára.